一、宜昌市中級人民法院審判庭項目，已由宜昌市發展和改革委員會以宜發改審批【2012】144號文批準建設。宜昌市中級人民法院作為招標人現決定對宜昌市中級人民法院審判庭裝飾工程施工進行國內公開招標，選定承包人。

二、工程概況和相關要求：

1、工程概況：宜昌市中級人民法院審判庭裝飾工程，建設地點位于宜昌市發展大道52號（市中級人民法院院內）。裝修總面積約10300平方米，該工程前期手續已辦理完畢，施工現場已具備施工條件。

因法院審判工作特殊性要求，現有道路不作為施工通道，施工通道由**中標候選人在公示期內自行到高速公路相關部門辦理臨時許可證借道通行。若**中標候選人在規定時間內不能辦理臨時許可證的，將視為自動放棄中標資格，招標人有權選擇**中標候選人為中標人，以此類推。

2、資金來源：申請中央預算內資金、地方財政配套和單位自籌。

3、工期要求：150日歷天

4、招標范圍：設計施工圖紙范圍及工程量清單范圍內建筑裝飾裝修工程。（詳見工程量清單）

5、工程質量標準：達到***現行施工驗收規范合格等級標準.

6、***要求：達到《建筑施工***檢查標準》JGJ59-2011合格標準，嚴格按合同專用條款有關***文明施工條款的約定執行，避免發生重大***事故。

三、本工程對投標人的資格審查采用資格后審方式，具體如下（詳細內容和要求見招標文件）：

1、投標人須具備建設行政主管部門核發的建筑裝飾裝修工程承包貳級及以上資質且同時具備建筑機電安裝工程承包叁級及以上資質。（提供新版建筑業企業資質證書（印有二維碼）復印件，并注明此復印件用于宜昌市中級人民法院審判庭裝飾工程項目投標專用并加蓋投標單位公章。

2、投標人須具有工商行政主管部門核發的有效法人營業執照，投標人不得以分公司名義進行投標，投標文件的單位蓋章**使用其法人公章，分公司蓋章無效（提供副本原件）；

3、投標人須具有建設行政主管部門核發的有效***許可證（提供副本原件，如證書在有效期內因辦理延期手續而不能提交原件的，應提交證書復印件，并由企業法人注冊地建設行政主管部門或***監督機構出具正在辦理延期手續的證明。證書不在有效期內的，評委不予采信）；

4、擬承擔本工程的項目負責人：

①擬承擔本工程的項目負責人須具有貳級及以上注冊建造師資格證書，注冊為建筑工程，其注冊證書上所記載的聘用單位**為該投標單位，同時須具有建設行政主管部門核發的 B 類***考核合格證書且沒有在其它在建工程中擔任現場關鍵崗位管理人員（提供建造師注冊證書原件及安考證原件或帶有二維碼并加蓋投標人公章的考核合格人員證書信息截圖）；

②擬派本工程施工項目負責人未在在建工程擔任施工項目負責人,并按招標文件要求作出承諾（同一工程相鄰分段發包或分期施工的除外）；

5、擬派技術負責人須具有工程類中級及以上職稱（提供職稱證原件）；

6、擬派現場專職***員須具有建設行政主管部門核發的 C 類***考核合格證書（提供安考證原件或帶有二維碼并加蓋投標人公章的考核合格人員證書信息截圖）；

7、投標人**為“湖北省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺”（以下簡稱省一體化平臺）登記單位。（省外企業在“省一體化平臺”中打印《省外建筑業企業投標信息登記表》，省內企業在“省一體化平臺”中打印截圖證明本企業是‘一體化平臺’登記單位。）

8、項目其他管理人員：投標人應提供擬派本項目的現場關鍵崗位管理人員（技術負責人、質檢員、施工員和現場專職***員各 1 人）證書原件，且擬派本項目的上述現場管理人員不得互相兼任。（提供管理人員證書原件;湖北省外企業相關人員崗位證書如不在有效期內的，應由企業法人注冊地的頒證部門（建設行政主管部門或行業協會）出具的文件或證明，并能如實反應上述考核內容）

9、投標人自 2014 年 1 月 1 日以來承擔過（已完成或在建）單項施工合同金額在 1000 萬元及以上的室內裝飾裝修工程的施工任務。（須提供施工合同或中標通知書或竣工驗收報告或竣工驗收備案證等有效證明原件以供核查，但應能完全反映上述考核內容。若投標人中標后，發現投標人的業績證明材料作假，將取消該投標人的中標資格。）

10、投標人的信用評價分值須為 70 分及以上（投標截止時由招標人或其委托的招標代理機構在宜昌市住房和城鄉建設委員會網站?“誠信住建信用信息專欄”（以下簡稱“誠信專欄”）中公布的企業信用分值為準。初次進入我市建筑市場且未進行信用信息登記的企業，誠信等級認定為B級，誠信分值計為80分。）

11、本項目不接受聯合體投標，投標人須以獨立投標人身份參與投標；

12、單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標；與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。  

投標人在遞交投標文件的同時，應逐項對照上述資格審查要求提交相應的原件供評標委員會核查（同時提供原件清單二份），且投標文件中須提供與原件一致的復印件，否則評委和招標人將不予采信。

只有符合以上所有標準的投標人才能通過資格審查。

重要提示：投標人在投標截止時間前應及時登錄“湖北省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺”和“宜昌建設行業綜合監管系統”（以下簡稱“綜合監管系統”）核查施工項目負責人是否有在建工程（同一工程相鄰分段發包或分期施工的除外），已完工的項目或者變更項目負責人的應及時在“湖北省建筑市場監管與誠信信息一體化平臺” 或“綜合監管系統”完善相關手續。

四、本工程實行網上下載招標文件。投標人須注冊成為宜昌市公共資源交易網網員后，方可登錄會員專區并按網上提示下載招標文件及相關資料。具體操作參見《宜昌市公共資源交易網上交易系統投標企業操作指南》。投標文件下載時間為2017年8月28日至2017年9月7 日9時00分止。投標人未按規定在網上下載招標文件的，其投標將被拒絕。

五、本工程投標保證金為：人民幣壹拾萬元整（￥100000.00元）。投標人應在投標截止時間之前，通過在網員誠信庫中備案的企業銀行基本賬戶，將所規定數額的保證金以轉賬或電匯方式繳納至該項目所對應的保證金收取賬號內（不接受現金繳納），具體保證金收取信息詳見招標文件。注意：不同交易項目所對應的保證金收取賬號各不相同，投標人應注意不得混淆。

六、投標文件提交的截止時間為2017年9月18日10時30分。具體要求：①將電子投標光盤遞交到宜昌市公共資源交易中心（宜昌市城東大道2號）七樓707室；②將電子投標文件上傳到宜昌市公共資源交易網會員系統投標文件上傳欄目。逾期送達，或者未送達到指定地點，或未在規定時間內傳輸到相關網站欄目的投標文件，招標人不予受理。

七、本招標工程的開標將于投標截止的同一時間在宜昌市公共資源交易中心（宜昌市城東大道2號）七樓707室，投標人的法定代表人或委托代理人應同時攜帶其身份證明文件（法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書）和**代有效身份證原件準時參加開標會，否則由評標委員會按招標文件規定處理。

八、 施工合同須由中標人的法定代表人或其授權委托代理人（**有法定代表人授權委托書）洽談并簽署，否則視為放棄中標項目。

九、招標公告發布開始時間：2017年8月28日。招標文件下載時間、投標文件提交截止時間（開標時間）是否有變化，請關注本次招標過程中發布的變更公告或澄清修改文件中的相關信息。

十、招標公告發布媒體：宜昌市公共資源交易網

招標人：宜昌市中級人民法院

聯系地址：宜昌市發展大道52號

聯系人：祁新國

聯系電話：18972593608

招標代理機構：湖北恒晟工程咨詢有限公司

地 址: 宜昌市沿江大道特168-6（萬達廣場B座）1624室

聯 系 人：蔡成瓊

聯系電話：0717-6481260

2017年8月28日